Para que los retrasos en la ejecución de las obras sean indemnizables, el contratista debe probar que dichos retrasos son imputables a la Administración.

Son muchas las demandas que interponen las empresas constructoras frente a la Administración Pública o las entidades del Sector Público en reclamación de daños y perjuicios por la ampliación del plazo de ejecución del contrato como consecuencias de supuestos retrasos imputables a la Administración. La jurisprudencia exige que los retrasos en la ejecución de la...

Ojo con las modificaciones contractuales, pueden suponer una novación contractual y la pérdida del derecho a reclamar.

Durante la ejecución de obras públicas, es habitual suscribir modificaciones contractuales por circunstancias imprevistas que hacen necesaria la modificación del proyecto constructivo. Ello suele suponer ciertos retrasos, no solo en la tramitación del procedimiento modificativo, sino también ciertas ampliaciones en los plazos de ejecución. Se estudia a través de la Sentencia de la Audiencia Nacional,...

Las entregas incompletas de bienes equivalen a la demora en la ejecución efectiva del contrato

Supuesto de hecho Recurso contencioso-administrativo, frente a desestimación de recurso de reposición previo, contra resolución que acordó imponer una penalidad por demora en la ejecución de un suministro que se demoró hasta 156 días en entregar una serie de repuestos acompañados de una certificación requerida en pliegos. El recurrente centra sus alegaciones en que la...

La solvencia informada en el DEUC no se puede alterar en fase de requerimiento previo a la adjudicación

Supuesto de hecho Recurso presentado frente a resolución que tiene por retirada la proposición de un licitador: Que, en un primer momento, informó en el DEUC que no iba a acreditar la solvencia con medios externos. Que, en fase de requerimiento previo a la adjudicación, trató de justificar su solvencia técnica mediante un compromiso de...

Vida después del contrato: ampliación extraordinaria de la ejecución

Consulta a propósito de los límites y efectos del Acuerdo de Continuidad de la prestación objeto de un contrato de concesión de servicios, una vez extinguido por cumplimiento. La JCCP Cataluña admite que es posible acordar dicha continuidad excepcionalmente y establece una clara distinción entre las dos vías posibles: las llamadas “órdenes de continuidad” y...

Penalidades, no sanciones

SQ 242. POR MANUEL LLERANDI CARRASCO Supuesto de hecho: Empresa recurre la configuración de las penalidades contempladas en los pliegos -tanto en el PCAP como en el PPT- por entender que suponen una indefensión para el contratista, dada la indeterminación de las mismas. Dictamen del Tribunal: La imposición de una penalidad requiere de la previsión...

Interpretación de los contratos

SQ61 POR MANUEL LLERANDI CARRASCO Para la interpretación de los contratos, en los supuestos en los que haya dudas sobre si una propuesta cumple o no con las prescripciones técnicas de un pliego, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el sentido literal y expreso de sus cláusulas, para deducir, ante la posible imprecisión...

Cumplimiento de los requisitos técnicos

SQ74 POR MANUEL LLERANDI Para analizar el cumplimiento del PPT por una oferta, los tribunales administrativos diferencian entre las condiciones que afectan exclusivamente a la ejecución del contrato -que sólo pueden exigirse al adjudicatario del mismo y cuyo incumplimiento no se puede presumir en la valoración-, y la admisibilidad de las ofertas en las que...